Договор подряда, образец и пример договора подряда. Порядок заключения и расторжения договора.



                    Образец договора подряда


 ____________________                              "___"___________20__ г.
 (место заключения)

 ______________________________________, именуем __ в дальнейшем Заказчик, 
   (наименование таможенного органа)

 в лице _________________________________________________, действующего на
               (должность, фамилия, имя, отчество)

 основании _____________________________________________, с одной стороны,
                     (положения, доверенности)

 и ______________________________________________________________________,
           (наименование предприятия, учреждения, организации)

 именуем __в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________,
                                               (фамилия, имя, отчество)

 действующего на основании ______________________________________________,
                                   (Устава, положения, доверенности)

 с другой стороны, в соответствии с _____________________________________,
                                   (основание для заключения договора) 

 именуемые   в   дальнейшем    Стороны,   заключили  настоящий  Договор  о
 нижеследующем:

                            1. Предмет договора

      1.1. Подрядчик обязуется  выполнить  по  заданию  Заказчика  работу,
 указанную в  п.1.2 настоящего Договора и сдать ее результат  Заказчику,  а
 Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
      1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с
 техническим заданием ( приложение 1 к Договору): _________________________

 _________________________________________________________________________
                  (указывается полное наименование работ)

 (далее - работы).
      Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить в срок
 до ____ необходимую проектную и сметную документацию.
      1.3. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном
 соответствии с __________________________________________________________
                        (ТУ и другие документы, утвержденные или
                согласованные в установленном порядке, их номера и даты)

      Срок выполнения работ с ______ до _____. Подрядчик имеет  право  (не
 имеет права) выполнить работы досрочно.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

      1.5.   Работа   считается   выполненной   после      подписания акта
 сдачи-приемки работы Заказчиком.

                   2. Сумма договора и порядок расчетов

      2.1.  Работы  оплачиваются  Заказчиком  в  строгом    соответствии с
 объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
      2.2. Сумма настоящего Договора составляет _________________________,
                                                (сумма цифрами и прописью)
 в том числе НДС ___% ___________________________________________________.
                                   (сумма цифрами и прописью)

      2.3. Оплата по настоящему Договору производится ____________________

 ______________________________________________________путем ____________.
 (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)      (форма оплаты)

      Оплата производится в течение ___ дней со дня  подписания  Сторонами
 акта сдачи-приемки.
      2.4 Размер авансового платежа  не   более   __% от   суммы  Договора
 составляет
 ______________________________, в том числе НДС ____% ___________________
    (сумма цифрами и прописью)                  (сумма цифрами и прописью)

      В  случае  выполнения   работ   отдельными   этапами   авансирование
 осуществляется поэтапно *(2).
      2.5. Цена работ на период действия Договора является фиксированной и
 пересмотру не подлежит.

                          3. Обязательства сторон

      3.1. Заказчик имеет право:
      3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы,  выполняемой
 Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
      3.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи  ему
 результата   работы,  уплатив   Подрядчику   часть     установленной цены
 пропорционально части  работы,  выполненной  до  получения   извещения об
 отказе Заказчика от исполнения Договора.
      3.2. Подрядчик обязан:
      3.2.1. Выполнить все работы в  объеме  и  в  сроки,  предусмотренные
 календарным планом выполнения работ ( приложение 2 к Договору), являющимся
 неотъемлемой частью настоящего  Договора,  и  сдать  работы   Заказчику в
 состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
      3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со
 специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ  по
 настоящему Договору, и обеспечивать контроль  за  ходом  выполняемых  ими
 работ.
      3.2.3.  Нести  риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения
 материалов, оборудования, переданной для  переработки  (обработки)  вещи,
 или иного используемого для исполнения договора имущества.
      3.2.4. По окончании работ передать  ее  результат  и  права   на нее
 Заказчику,  а  также  передать  Заказчику  информацию,    необходимую для
 эксплуатации и иного использования результата работ.
      3.2.5.  Предоставить  срок  гарантии  нормального   функционирования
 результатов работы на ________ месяцев с даты подписания  Сторонами  акта
 сдачи-приемки или акта  устранения  недостатков, за  исключением  случаев
 преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
      3.2.6. При обнаружении  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации
 недостатков,  которые  не  позволят  продолжить  нормальную  эксплуатацию
 результатов работы до их устранения, устранить недостатки за  свой  счет.
 При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
      3.2.7. Возвратить по окончании работ  неиспользованные   материалы и
 имущество, предоставленные  Заказчиком  для  производства  работ,   в том
 состоянии, в котором они были предоставлены ранее.
      3.3. Заказчик обязан:
      3.3.1. В течение ____дней после получения от Подрядчика извещения об
 окончании  работы  (этапа  работ)  либо  по истечении срока, указанного в
  п.1.5 настоящего Договора, осмотреть и принять результаты работы,  а  при
 обнаружении отступлений от договора, ухудшающих  результаты  работы,  или
 иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Заказчика.
      3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки,
 установленные настоящим Договором.

                     4. Порядок сдачи и приемки работ

      4.1. Подрядчик обязан  в  письменной  форме  известить   Заказчика о
 выполнении работ.
      4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и  приемка  его  Заказчиком
 производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется
 актом выполненных работ,  подписываемым  обеими  Сторонами,  с  указанием
 недостатков (в случае их  обнаружения),  а  также  сроков  и   порядка их
 устранения.
      В случае  выявления  несоответствия  результатов  выполненных  работ
 условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом
 Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием  сроков  их
 исправлений и направляет его Подрядчику.
      Подрядчик обязан в течение _____ со дня  получения  указанного  акта
 устранить выявленные недостатки за свой счет.
      4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим
 качеством результата работы, также в  случаях,  если  оно  было  выявлено
 после истечения сроков, указанных в Договоре.
      4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта
 сдачи-приемки или акта устранения недостатков *(3).
      4.5.  После  ввода  объекта  в  эксплуатацию   Подрядчик   обязуется
 представить Заказчику в течение шести  месяцев  необходимую  документацию
 для постановки объекта на баланс.

                         5. Ответственность сторон

      5.1.  За  нарушение  установленного  по  Договору    конечного срока
 выполнения работ и  за  нарушение  сроков  выполнения  этапов,   если они
 предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в  размере
 ____% цены работ или этапа за каждый день просрочки, но  не  более  ____%
 указанной цены.
      5.2. При несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Договором  сроков
 платежей  Заказчик  уплачивает  Подрядчику  пеню  в     размере ________%
 неперечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не  более  ___%
 указанной суммы.
      5.3. Заказчик не несет  ответственность  за  несвоевременную  оплату
 выполненных работ,  связанную  с  несвоевременным  поступлением  денежных
 средств из бюджета.
      5.4.  Ответственность  сторон  в   иных   случаях     определяется в
 соответствии с законодательством Российской Федерации.
      5.5.  Уплата  неустойки  не  освобождает   Стороны   от   исполнения
 обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

               6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

      6.1. Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственность   перед другой
 Стороной   за   неисполнение   обязательств   по     настоящему Договору,
 обусловленное   действием   обстоятельств   непреодолимой      силы, т.е.
 чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях   обстоятельств,
 возникших помимо воли и желания сторон и которые  нельзя  предвидеть  или
 избежать, в том числе  объявленная  или  фактическая  война,  гражданские
 волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
 другие   природные   стихийные   бедствия,   а   также      издание актов
 государственных органов.
      6.2. Свидетельство, выданное соответствующим  компетентным  органом,
 является достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия
 непреодолимой силы.
      6.3. Сторона, не исполняющая  обязательств  по  настоящему  Договору
 вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно  известить
 другую Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их  влиянии  на  исполнение
 обязательств по Договору.
      6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на  протяжении
 3  (трех)  последовательных  месяцев,  настоящий   Договор     может быть
 расторгнут любой из  Сторон  путем  направления  письменного  уведомления
 другой Стороне.

                       7. Порядок разрешения споров

      7.1. Все споры  или  разногласия,  возникающие  между   Сторонами по
 настоящему Договору или в связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров
 между ними.
      7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
 они  подлежат  рассмотрению  в   арбитражном   суде     согласно порядку,
 установленному законодательством Российской Федерации.

                8. Порядок изменения и расторжения договора

      8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору  имеют  силу
 только в том случае, если они оформлены в  письменном  виде  и  подписаны
 обеими Сторонами.
      8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии
 с   п.6.4  настоящего  Договора  либо  по  соглашению  Сторон,   либо   на
 основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
      8.3.  Заказчик  имеет  право  расторгнуть  Договор  в  одностороннем
 порядке в соответствии с   п.3.1.2.  настоящего  Договора  без  возмещения
 Подрядчику убытков, связанных с расторжением договора.
      8.4.  Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий   Договор,   должна
 направить  письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть   настоящий
 Договор другой Стороне  не  позднее  чем  за  _________________   дней до
 предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

                             9. Прочие условия

      9.1. Настоящий Договор вступает в  действие  с   _________________ и
 действует  до  _______________________ (или до исполнения Сторонами своих
 обязательств по договору).
      9.2. В случае изменения  у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения,
 названия, банковских реквизитов и  прочего,  она  обязана  в   течение 10
 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
 необходимо указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью  настоящего
 Договора.
      9.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих
 одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
      9.4. Следующие приложения являются  неотъемлемой  частью  настоящего
 Договора:
      -  приложение 1. Техническое задание на ________ листах.
      -  приложение 2. Календарный план выполнения работ на ________листах.
      -
      -
      9.5. Другие условия по усмотрению Сторон __________________________.
      9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются  в
 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

         10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон *(4)



 ЗАКАЗЧИК                            ПОДРЯДЧИК

 ___________________________________ _____________________________________
  (юридический и фактический адрес,    (юридический и фактический адрес,

 ___________________________________ _____________________________________
        банковские реквизиты,                банковские реквизиты,

 ___________________________________ _____________________________________
                 ИНН)                                 ИНН)

 ___________________________________ _____________________________________
        (должность, подпись,                  (должность, подпись,
         инициалы, фамилия)                    инициалы, фамилия)

 

                               М.П.                                   М.П.




Образцы и примеры договоров
Образцы служебных писем

Разрешается использование материалов сайта с указанием прямой ссылки : Бланки. Договора. Документы.

Rambler's Top100
Hosted by uCoz