Договор подряда, образец и пример договора подряда. Порядок заключения и расторжения договора.



    Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда
              (на примере банковской гарантии за заказчика)

 

                        Договор банковской гарантии

 

 _________________________________________________, в дальнейшем именуемое
       (наименование организации-гаранта)

 "Гарант", в лице _______________________________________________________,

 действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и

 ________________________________________________________________________,
     (наименование предприятия или организации, получающих гарантию)

 в дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице ____________________________

 ______________________________________________, действующего на основании

 __________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",

 заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:

                             1. Предмет договора

      1.1. Гарант гарантирует    надлежащее     исполнение    Предприятием
 обязательств по пп. _____ Договора подряда N _____ от _________ 199 _ г.,
 заключенным Предприятием с _____________________________________________,
                                (наименование подрядной организации)

 в дальнейшем именуемым "Подрядчиком", и   уплату    гарантийной     суммы
 Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности  или
 по другим причинам не сможет надлежащим   образом   исполнить   указанные
 обязательства.

                          2. Обязательства Сторон

      2.1. Гарант обязуется:
      2.1.1. В течение _______ дн. от даты поступления на  расчетный  счет
 Гаранта,  оговоренного  в  п.2.3.1.# настоящего  Договора,  комиссионного
 вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие
 (в дальнейшем - Гарантия) с обязательством уплатить гарантийную  сумму  в
 размере__________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________
                          (сумма прописью)

 Подрядчику   в   случае,    если    Предприятие       вследствие      его
 несостоятельности или по  иным  причинам  не  сможет  надлежащим  образом
 исполнить обязательства по пп. ____________________ Договора подряда.
      Гарантийная  сумма  уплачивается  в  течение  ____________дн.  после
 получения  Гарантом  письменного  требования  Подрядчика  об   исполнении
 гарантии  (в  дальнейшем  -  Требования).  Одновременно   с   Требованием
 Подрядчик  обязан  представить  Заказчику  следующие  надлежащим  образом
 оформленные документы:
 _________________________________________________________________________
 
 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________.

      После исполнения гарантийных обязательств  Гарант  оформляет  кредит
 Предприятию в размере  гарантийной  суммы  на  срок   _________________ с
 начислением _____________ % годовых.
      2.1.2.  В  течение  1  дня  после  получения  Требования   уведомить
 Предприятие об этом в письменной форме.
      2.1.3. В течение 1 дня после  уплаты  гарантийной  суммы  Подрядчику
 уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
      2.1.4. В  течение  _____  дн.  после  исполнения  Гарантии  провести
 переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита  на
 условиях, указанных в  п.2.1.1 настоящего Договора.
      2.1.5. Гарантия предоставляется на  срок  ______________________ дн.
      2.2. Предприятие обязуется:
      2.2.1.  В  течение  ____________  дн.  после  подписания  настоящего
 Договора  уплатить  Гаранту   комиссионное   вознаграждение     в размере
 _____________________ % гарантийной суммы.
      2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика
 предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу  Гаранта),
 объясняющие ситуацию и  причины,  приведшие  к  необходимости  исполнения
 Гарантии.
      2.2.3.  Погасить  ссуду,  предоставленную  Гарантом,  на   условиях,
 указанных в  п.2.1.1. настоящего Договора.

                   3. Изменение и прекращение Договора.
                          Ответственность Сторон

      3.1.   Все   изменения   и   дополнения   к      настоящему Договору
 согласовываются  Сторонами  и  оформляются  отдельными     приложениями к
 Договору.
      3.2. За невыполнение или  ненадлежащее  выполнение   обязательств по
 настоящему  Договору  стороны  несут  имущественную     ответственность в
 соответствии с действующим законодательством.
      3.3. В случае оформления  Гарантом  ссуды  Предприятию  и  допущения
 просрочки  в  погашении  указанной  ссуды  Предприятие  обязано  уплатить
 Гаранту штрафные санкции из расчета ____________% суммы ссуды  за  каждый
 день просрочки.
      В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды  свыше
 ____________ после окончания  срока,  указанного  в   п.2.1.1.  настоящего
 Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

                          4. Срок действия Договора

      4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.
      4.2. Действие Договора прекращается:
      после окончания исполнения обязательств  Предприятия  по  пп. ______
 Договора подряда;
      в случае передачи Предприятием (переуступки) своих  обязательств  по
 пп. ______ Договора подряда другому предприятию (организации);
      в случае исполнения Гарантии - после окончания взаиморасчетов  между
 Сторонами.
      4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

                             5. Прочие условия

      5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по  1
 экз. для каждой из Сторон.
      5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются  его
 неотъмлемой частью.
      5.3. Стороны обязуются предпринимать  все  усилия  к  урегулированию
 споров путем переговоров. Разногласия, по которым  Стороны  не   придут к
 согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

                            6. Реквизиты Сторон

      6.1. Гарант ________________________________________________________
                                (полное наименование)

      Адрес: _____________________________________________________________

      Банковские реквизиты _______________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

      6.2. Предприятие ___________________________________________________
                                (полное наименование)

      Адрес: _____________________________________________________________

      Банковские реквизиты _______________________________________________
 
 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

 За Гаранта ___________________        За Предприятие ____________________
                (подпись)                                  (подпись)

 М.П.                                  М.П.




Образцы и примеры договоров
Образцы служебных писем

Разрешается использование материалов сайта с указанием прямой ссылки : Бланки. Договора. Документы.

Rambler's Top100